您好,欢迎来到明法法务网站!

您现在所在的位置:首页 > 明法动态

拖欠工程款应该怎样处理

时间:2019-03-07 09:32     浏览次数:287次

一直以来拖欠工程款是常有的工作,可是想要满意的处理这个问题并不是一个容易的工作。许多时分只能经过司法手段处理,不过因为建造工程合同很杂乱,会呈现许多的问题,这样就会让案情一拖再拖。不过因为我国这方面的律法还不全面,所以很难处理。那么拖欠工程款应该怎样处理呢?

 

应对办法一:用连带责任制度对农人工工资给予特殊维护

 

拖欠农人工工资是拖欠工程款派生的直接影响社会安稳的大问题,并且农人工工资问题还往往因为工程转包或不标准分包使问题更加杂乱。在立法层面,农人工工资问题的合同载体劳务合同,甚至在现在建造工程法令框架中没有任何法令、法规有所触及。关于农人工的拖欠工资问题,司法解释第29条对农人工工资问题作出特别的维护性规则:“违法分包合同和转包合同被承认无效,实践施工人与发包人已全面实践实行合同并形成事实上的权利义务联系,实践施工人向发包人建议权利的,人民法院应当支撑。实践施工人以分包人、转包人和发包人为一起被告申述的,请求承当连带责任的,应予支撑。”司法解释作出这样的规则,能够从我国《民事诉讼法》第97条寻找到根据。该法条规则:“人民法院对下列案子,根据当事人的请求,能够裁决先予执行:(一)追索赡养费、抚养费、抚育费、抚恤金、医疗费用的;(二)追索劳动酬劳的;(三)因状况紧急需要先予执行的。”本人以为司法解释对处理农人工工资作这样的规则有法令根据。

 

此外,针对实践中与农人工工资直接相关的劳务合同,司法解释第7条还规则:“当事人建议总承包人、分包人与具有劳务作业法定资质的劳务作业承包人签订的劳务作业分包合同性质为转包合同;请求承认无效的,不予支撑。”这一条司法解释的相应规则,事实上承认了劳务合同的合法性。至于劳务合同与转包合同的区别,首要视这两种合同指向的标的。劳务合同仅触及人工费,不触及分包工程;转包合同不只触及劳务,更首要的是合同指向的标的是分包的工程。从技术层面剖析,劳务合同只核算人工酬劳,一概只包人工;而转包合同核算的是分包工程的价款,是包工又包料的承包方法。

 

应对办法二:是非合同以中标存案合同的计价标准为结算根据

 

现在司法实践中又一个突出的对立是承发包两边当事人就一个工程在中标前后签订两份或两份以上合同,而数份合同的计价方法各不相同,在施工过程中两边往往实践实行的是未经中标存案的黑合同。对此类状况,不少办案法官无所适从,判案思路各不相同。司法解释第23条对此作出一致规则:“当事人就同一建造工程再行订立与中标合同的实质性内容不一致的其他合同,应以中标并经存案的合同作为结算工程款根据。”司法解释仅对是非合同的工程款的结算根据问题作出一致规则,这对是非合同在司法实践中的首要对立现已开出了有用的药方,有助于此类疑问案子的实在处理。

 

至于是非合同的不同表现以及评判标准,笔者以为是非合同首要有以下三种状况:第一、依法应招投标的工程,以是否经过招投标来判别是非合同;第二、地方政府对工程合同有存案或审批规则的,以是否经过存案或查看来判别是非合同;第三,不属于上述两种状况,当事人先后签订了两份内容不一的合同,以是否实践实行来判别。针对上述三种不同状况,因精确依照法令的有关规则认定其效能,第一,假如这个合同是有必要投标而没有投标的,呈现了是非合同,以经过招投标的为准。第二,合同依照政府规则应当经过存案的,先后签了两份合同,一份是存案的,一份是没有存案的,以存案的合同为准。第三,先后签订的两份合同,不属于前面有特定要求的,那么,两份合同傍边,以实践实行的合同为准。这就是评判是非合同的效能标准。

 

应对办法三:拖欠工程款应计利息,起算时刻按不同状况计取

 

在审理拖欠工程款案子中的另一个具体问题,是被拖欠的工程款应如何核算利息。因为承包人的履约处理以及资料堆集方面存在的缺点,在司法实践中往往难以断定拖欠工程款从何时开始,利息核算的开始时刻一起成为审判中的一个难题。司法解释第21条对此作出清晰规则:“合同对拖欠工程款利息没有约好,发包人应当依照中国人民银行发布同期同类借款利率向承包人付出拖欠工程款利息。利息自约好付款次日起算。没有约好付款时刻或许依照约好难以断定付款时刻的,利息自合同约好的工程款结算之日起算。难以断定工程款结算时刻的,以工程交给次日起算。”

 

一起,关于垫资承包工程的,司法解释第6条规则:“合同对垫资和付出垫资款利息有约好,承包人建议发包人依照约好付出垫资款本息的,应予支撑。合同对垫资利息没有约好,承包人建议发包人付出利息的,不予支撑。合同没有约好垫资,发包人未付出的金钱依照工程款处理。”司法解释对拖欠工程款的利息核算,用两条司法解释对5种不同状况作了不同规则,现已能够习惯审理此类不同案子不同的实践状况。

 

应对办法四:拖欠工程款可顺延工期,但承包人有必要事前发过书面催告

 

催讨工程款案子还普遍存在一个杂乱问题:承包人因拖欠工程款提申述讼,发包人往往以工期逾期为由提出反诉,动辄提出数百、数千万的逾期补偿,其目的是抵销承包人的诉讼请求;而承包人以发包人逾期付款工期能够顺延为由进行反诉抗辩,司法实践中却往往得不到法官的支撑,原因是法官的自在裁量权缺少一致的操作规则。《合同法》规则承包人可顺延工期的法条共有三条。《合同法》第278条规则:“荫蔽工程在荫蔽以前,承包人应当告诉发包人查看。发包人没有及时查看的,承包人能够顺延工程日期,并有权要求补偿罢工、窝工等丢失。”《合同法》第283条规则:“发包人未依照约好的时刻和要求供给原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人能够顺延工程日期,并有权要求补偿罢工、窝工等丢失。”《合同法》第284条规则:“因发包人的原因致使工程半途停建、缓建的,发包人应当采取办法弥补或许减少丢失,补偿承包人因而造成的罢工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等丢失和实践费用。”问题是这三条规则对顺延工期运用的词语都是“能够”。就法令意义而言,“能够”是一个任意性的模态词,对《合同法》上述三条法令规则的事由,法官有权根据案子实践状况进行自在裁量,能够判决顺延工期,也能够判决不顺延工期。至于法官应根据什么作为标准进行裁量,法令本身并无规则。

 

针对法官对是否顺延工期的自在裁量权过大的坏处,司法解释第17条对此作出一致规则:“发包人违背合同法第278条、283条和284条规则,承包人应当及时书面催告发包人在合理期限内实行义务。发包人在合理期限内未实行义务,承包人有权要求发包人补偿因而造成的罢工、窝工等丢失,并相应顺延工期。”有了这样的一致法令标准,司法解释公布实施之后,承包人及时宣布书面催告即处理顺延工期签证,将成为企业合同履约处理的重要内容,一起也成为关于要求在拖欠工程款等事由的前提下顺延工期能否得到支撑的分水岭。

 

应对办法五:垫资作有用处理,成为一致的法令标准

 

在工程款拖欠的案子中,另一个重大争议是垫资承包工程的合法性问题。司法实践中,各地、各级人民法院在此类案子处理时,都有自己的标准。垫资承包工程的一致的合法性标准现已成为一个亟待处理的疑问杂乱问题。

 

实践状况是,施工中承包人垫资带资施工已在操作中很普遍,有的工程甚至现已全额垫资。问题是,因为前述各地法院的不同知道和不同标准,司法审判中法官对此有的判垫资无效,有的判有用;有的判垫资款有利息,有的判没有利息。垫资是否有用及其做不同的处置,在触及标的巨大的工程款案子审理中会引起当事人的利益方面的巨大反差。司法解释第6条对此作出定论:“合同对垫资和付出垫资款利息有约好,承包人建议发包人依照约好付出垫资款本息的,应予支撑。合同对垫资利息没有约好,承包人建议发包人付出利息的,不予支撑。合同没有约好垫资,发包人未付出的金钱依照工程款处理。”对垫资作这样的一致认定,事实上承认了垫资的合法性,既契合商场的实践和国际惯例,也有利于政府主管部分和当事人根据高院的一致规则,作出相应的处理要求和应对办法。这一条司法解释应当被以为是一条非常重要的规则,值得引起各方的高度注重。

 

应对办法六:发包人逾期不答复承包人提交的结算报告将被视为现已承认

 

拖欠工程款越演越烈的一个重要原因,是不少发包人故意延迟工程结算,有的案子发包人以种种合法或不合法的手段延迟结算承认,一拖数年迟迟不承认承包人提交的工程结算价款。而发包人应在什么期限内承认工程结算,现行法令、法规并无相应规则。司法解释第22条对此开出的良方是:“建造工程施工合同约好,发包人收到竣工结算文件后,在约好期限内不予答复,视为认可竣工结算条件,承包人建议依照竣工结算文件作为结算根据的,应予支撑。”这帖良方仅适用承发包合同对工程价款结算的期限有清晰约好的状况,假如两边当事人在工程合同中没有约好结算的具体期限,则不能适用。而国家建造部和工商局一起推荐运用的99版《建造工程施工合同(示范文本)》通用条款部分第33条“竣工结算”中,对结算的期限有清晰的约好;换言之,只需选用上述示范文本,则结算期限就已约好,这一条司法解释就能适用。

 

应对办法七:造价判定应依法有序进行,人民法院应严格控制和审阅判定定论

 

在审理工程款案子中,一旦两边当事人对工程结算有争议,或许对结算的工程量和计价准则各执一词,司法实践中法官的对策就是提交司法判定。因为工程款判定触及一系列的专门性的技术问题,法官们又不很熟悉;再加上对工程款的司法判定又缺少有操作性的法令规则,在操作中呈现许多问题。有的案子一审数年不出定论;有的判定单位自作建议,以审代判,法官却处于从属位置,造成的不当后果是审判权部分旁落;有的判定规模无序扩大,糟蹋人力、财力,法官往往不对判定的准则、规模和判定期限进行必要的约束和审阅。

 

对此司法解释用三条规则作出应对办法。司法解释第19条规则:“因设计变更等原因导致工程量添加或许减少,当事人就结算工程款不能达成一致的,能够依照合同约好的计价标准或许计价办法结算工程款。结算工程款约好不清晰,增建或许因解除合同停建的工程等不宜适用合同约好结算工程款,参照签订合一起建造行政主管部分发布的计价办法和计价标准结算工程款。也可参照上款规则经过工程造价判定断定工程款。工程造价判定组织经过对部分工程造价判定即可核算工程款的,不宜对全部工程判定。”第24条规则:“合同约好依照固定价结算工程款,当事人一方建议对合同约好规模内的工程款判定的,人民法院不予支撑。”第26条规则:“工程造价和工程质量判定定论所根据的办法或许标准违背合同约好或许法令规则,人民法院不应采信。”这三条司法解释规则对工程款司法判定的控制和审阅,必将对标准工程造价判定起到活跃有用的调控,在司法实践中也将对造价判定的规模断定,判定是否应当提起以及依法、依合同约好进行,起到杰出的实践效果。

 

应对办法八:造价结算协议与审计报告发作对立以前者为准

 

在司法实践中有关造价承认还存在一个疑问杂乱的具体问题,承包人经过反复尽力,以自行洽谈或商场审价方法现已断定工程结算,但事后发包人又以工程造价应经过审计为由,经过审计部分提出一个审计报告,审计报告与已承认的结算发作差异,如是,案子审理又因对结算协议和审计报告发作对立以何为准堕入新的窘境。因为审计的特殊位置以及能够触及国有资产流失的行政处理于民法的当事人意思自治和平等法令联系之间存在的民事权利义务的对立,法官面临案子审理中呈现这样的状况,往往难以取舍,无从处理,近年中因而类问题,各地法院向高院请示处理方案的,已发作多起,而高院的数次答复都很清晰。司法解释第25条对此作出清晰的规则:“合同对工程结算有约好的,一方当事人建议依照审计机关作出的审计决议调整工程款的,人民法院不予支撑。”

 

综合上述八项应对办法并对照广阔施工企业合同处理的现状,即将出台的司法解释在对处理拖欠工程款案子的疑问杂乱问题作出强有力的法令规则的一起,也对广阔施工企业的合同履约处理提出了新的要求。假如施工企业不注重,不下大力气加强合同履约处理,不采取相应的办法,尤其是对签证索赔的资料的专管办法,一旦发作案子诉讼将只能处于被动位置。一起这一现状也应引起咱们律师的高度注重,在司法解释公布实施后,广阔施工企业必将会进一步认清加强合同履约处理的极点重要性,律师为施工企业供给非诉讼的履约处理效劳,将会呈现一个广阔的空间,这一点对咱们律师而言不只是扩大事务来源的重要契机,并且还提示咱们有必要尽快做好供给相应的非诉讼法令效劳的准备工作。


北京明法科技有限公司一站式构建全方位的律政服务生态,颠覆传统律师服务信息不透明、收费高、效率低等弊端。企业法律咨询、企业法律法务、快法务、企业法律顾问、法律在线、法务在线、劳务纠纷、律师函请联系我们,我们服务的范围主要是:北京、天津、河北地区,如需服务请联系我们!

上一页:借条和欠条的详细说明

下一页:公司收购是什么意思,公司收购要注意哪些问题